BuscaLicitaçõesEditais e licitações de todo o Brasil
20/2026 Concorrência Eletrônica Disputa por Item Encerrada 📍 Ibirubá - RS UASG 1 Divulgada no PNCP

Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, destinada ao fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e execução de obras de implantação e…

MUNICIPIO DE IBIRUBA · MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS

Valor estimado R$ 751.443,71
Propostas até 27/08/2026 às 08:00 Encerrada
Abertura das propostas 27/08/2026 às 08:00
Publicado no PNCP 11/08/2026
Ver no PNCP (oficial) 📅 Salvar no calendário

Documentos do edital

Itens da contratação (4)

#DescriçãoUn.Qtd. Valor unit.Valor total
1 Contratação de empresa para execução em regime de empreitada por preço global, (material e mão de obra) destinados aos serviços da obra de INFRAESTRUTURA na praça do Bairro Hermany no município de Ibirubá/RS, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.ServiçoCota reservada para ME/EPP TXKM 1 R$ 38.772,97 R$ 38.772,97
2 Contratação de empresa para execução em regime de empreitada por preço global, (material e mão de obra) destinados aos serviços da obra PLAYGROUND na praça do Bairro Hermany no município de Ibirubá/RS, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.ServiçoCota reservada para ME/EPP CJ 1 R$ 217.589,89 R$ 217.589,89
3 Contratação de empresa para execução em regime de empreitada por preço global, (material e mão de obra) destinados aos serviços da obra INFRAESTRUTURA e PASSEIO PÚBLICO no Bairro Santa Helena no município de Ibirubá/RS, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.ServiçoCota reservada para ME/EPP TXKM 1 R$ 180.797,53 R$ 180.797,53
4 Contratação de empresa para execução em regime de empreitada por preço global, (material e mão de obra) destinados aos serviços da obra PLAYGROUND no Bairro Santa Helena no município de Ibirubá/RS, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronogramas que fazem parte do edital.ServiçoCota reservada para ME/EPP UN 1 R$ 314.283,32 R$ 314.283,32
Total estimado dos itens R$ 751.443,71

Objeto completo

Contratação de empresa para execução em regime de empreitada integral, destinada ao fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e execução de obras de implantação e revitalização de playgrounds e áreas de convivência urbana no Município de Ibirubá/RS – Praça Bairro Hermany e Praça Bairro Santa Helena, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronogramas que fazem parte do Edital

Dados da contratação

Órgão
MUNICIPIO DE IBIRUBA
CNPJ
87.564.381/0001-10
Unidade
MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS
Código da unidade (UASG)
1
Local
Ibirubá - RS
Poder
N
Esfera
Municipal
Modalidade
Concorrência Eletrônica
Modo de disputa
Aberto
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
Processo
274/2026
Registro de preços
Não
Situação
Divulgada no PNCP
Nº de controle PNCP
87564381000110-1-000231/2026

Como participar desta licitação

  1. Leia o edital. Baixe o arquivo acima e confira objeto, exigências de habilitação, prazo de entrega e as regras de desempate — é o documento que manda.
  2. Confira se você atende à habilitação. Em geral: CNPJ ativo com CNAE compatível, certidões de regularidade (federal, FGTS, trabalhista, estadual e municipal) e atestados de capacidade técnica.
  3. Cadastre-se no sistema da disputa. O edital indica onde a sessão acontece (Compras.gov.br, BLL, BNC, Licitanet, portal do próprio órgão etc.). O cadastro costuma levar alguns dias — não deixe para a véspera.
  4. Envie a proposta antes do prazo. O recebimento vai até 27/08/2026 às 08:00. Sistemas travam no horário exato.
  5. Participe da sessão. Nos pregões há fase de lances; acompanhe pelo sistema e esteja pronto para enviar documentos e proposta readequada se for o vencedor.

A concorrência eletrônica é usada em contratações de maior vulto ou complexidade, especialmente obras e serviços de engenharia. O julgamento pode considerar técnica além do preço, e a habilitação costuma exigir atestados com quantidades mínimas, registro no conselho profissional e, em contratos maiores, garantia de execução.

Sem experiência em licitação? Comece pelo guia como participar de uma licitação passo a passo.

Sobre contratações de material esportivo

Bolas, uniformes de times, troféus, academias ao ar livre e playgrounds. Equipamentos instalados em praças exigem certificação e laudo de segurança, além de montagem inclusa.

O que costuma ser exigido de quem fornece

  • Certificação de segurança (ABNT/Inmetro)
  • Montagem e instalação inclusas
  • Garantia contra corrosão

CNAE típico: 46.49-4 (artigos esportivos). Confira se o objeto social da sua empresa cobre a atividade — CNAE incompatível com o objeto é motivo de inabilitação mesmo com o menor preço.

Veja todas as licitações de material esportivo em Rio Grande do Sul ou acompanhe a categoria em todo o Brasil.

Como este valor se compara

O valor estimado de R$ 751.443,71 está entre as maiores das contratações de material esportivo em Rio Grande do Sul: é maior que 92% delas. Na amostra de 101 licitações semelhantes, o valor médio estimado é de R$ 438.616,94, variando de R$ 133,50 a R$ 21.895.470,00.

Lembre-se de que o valor estimado é a referência do órgão, calculada em pesquisa de preços antes da publicação — não é o preço que será pago. Em pregões com boa concorrência, o desconto sobre a estimativa costuma ser expressivo, e propostas acima dela são desclassificadas.

Sobre o órgão comprador

MUNICIPIO DE IBIRUBA publicou 49 contratações no PNCP desde 14/07/2026, com 5 ainda recebendo proposta. O valor médio estimado das contratações desse órgão é de R$ 157.087,89, e o total já movimentado soma R$ 7,7 mi.

O que esse comprador mais contrata: obras e serviços de engenharia, sinalização e trânsito, mobiliário e equipamentos, consultoria e assessoria, esporte, lazer e playgrounds. Quem já fornece um desses itens costuma ter caminho curto para os demais, porque a habilitação exigida se repete.

Veja o histórico completo de licitações desse órgão para entender o ritmo de compras, os valores praticados e as modalidades que ele costuma usar.

Perguntas frequentes sobre esta licitação

Qual o prazo para enviar proposta para concorrência eletrônica 20/2026?

O recebimento de propostas vai até 27/08/2026 às 08:00 (horário de Brasília) — encerrada. O prazo já passou; esta ficha permanece publicada como referência de preços e de histórico do órgão.

Qual o valor estimado desta contratação?

O valor total estimado é de R$ 751.443,71, distribuído em 4 itens com quantidades e valores unitários detalhados nesta página. Esse é o teto de referência calculado pelo órgão — propostas acima dele costumam ser desclassificadas.

Quem pode participar?

Qualquer empresa com CNPJ ativo, objeto social compatível com o item e documentação de habilitação regular. Microempresas e empresas de pequeno porte têm tratamento diferenciado por lei — empate ficto e prazo para regularizar certidões — e, em compras de menor valor, disputa exclusiva.

Onde baixar o edital?

Os 18 documentos publicados pelo órgão estão nesta página, na seção "Documentos do edital", com download direto do PNCP: Cronograma, Detalhamento_BDI, Detalhamento_encargos_sociais, Edital_e_anexos e outros.

Onde acontece a disputa?

O edital indica o sistema onde a sessão acontece — pode ser o Compras.gov.br, BLL, BNC, Licitanet, Portal de Compras Públicas ou um portal do próprio órgão. Confira essa informação logo no início do documento e verifique se sua empresa já tem cadastro ativo lá.

Esta licitação é de Ibirubá - RS?

A contratação é conduzida por MUNICIPIO DE IBIRUBA, em Ibirubá - RS. Não é preciso ter sede no município para participar: a Lei 14.133/2021 proíbe exigir domicílio local como condição de participação. Ainda assim, avalie frete, prazo de entrega e eventuais exigências de assistência técnica na região antes de formar o preço.

Licitações semelhantes em Rio Grande do Sul

Procurando outras oportunidades?

Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) · Registro 87564381000110-1-000231/2026 · Última atualização do órgão: 11/08/2026 às 09:42. Dados sujeitos a alteração ou republicação — confirme sempre no edital.